Скачать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

г. Сортавала

«22» апреля 2013 года

 

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Источник финансирования - бюджет Сортавальского городского поселения на 2013 год.

Форма котировочной заявки: Котировочные заявки принимаются в письменном или электронном виде по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему извещению. В форме электронного документа котировочные заявки принимаются Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи» по электронному адресу:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в запросе котировок) должна быть подписана квалифицированной электронной цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром и действителен на момент подписания котировочной заявки в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи».

В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа посредством электронной почты, в теме сообщения указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения. Очистка участков кладбища от мусора - 2 910 м2.

Подрядчик обязан качественно и своевременно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом.

Требования к качеству, техническим характеристикам выполнения работ, оказания услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При выполнении работ, оказании услуг Подрядчик руководствуется:

1) Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Сортавальского городского поселения, утвержденными Решением XI Сессии I Созыва Совета Сортавальского городского поселения от 14 июня 2006 года №86 с изм. и доп. решение LIII сессии II созыва №264 от 26.11.2012 года.

Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ, оказания услуг: Объем гарантий качества должен составлять 100%.

Место выполнения работ, оказания услуг: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Бондарева (гражданское кладбище).

Сроки выполнения работ, оказания услуг: С момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2013 года.

Сведения о включенных в цену работ, услуг расходах: Цена контракта включает НДС, включает командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, погрузку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Цена контракта является твердой (фиксированной) и действует на весь срок действия муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 60 157,36(шестьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 36 коп.

Обоснование максимальной цены контракта: Локальный сметный расчет на работы по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения.

Место подачи котировочных заявок: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества).

Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочныезаявки подаются участниками размещения заказа по адресу: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества), по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (пятница с 09.00 до 15.30. час.) перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время московское), кроме выходных и праздничных дней начиная с 23 апреля 2013 года до 15:30 часов 26 апреля 2013 года.

Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг: Авансирование работ - не предусмотрено. Оплата выполненных работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 10-ти банковских дней с даты получения счёта-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:

Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее чем через семь дней со дня размещения муниципальным заказчиком на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участникам размещения заказа:

1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Муниципальным заказчиком принимаются к рассмотрению котировочные заявки поступившие в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении запроса котировок.

Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

 

Приложение:

1. Форма котировочной заявки.

2. Техническое задание.

3. Проект муниципального контракта.

 

 

Глава Сортавальского

городского поселения С.Н. Козигон

М.П.

 

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г.___________________ Дата: «____» _______________ 20___г.

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

 

____________________________ (указать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН и банковские реквизиты участника размещения заказа), изучив извещение о проведении запроса котировок №__________________ от «___» __________ 2013 года на право заключения муниципального контракта с Администрацией Сортавальского поселения на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения, сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по цене__________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую стоимость работ), в том числе НДС ___ % _________________ (указать сумму цифрами и прописью, если НДС включен в сумму контракта), включающей в себя расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе: командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, погрузку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 

 

Участник размещения заказа

(наименование должности)

(уполномоченный представитель) ___________________________ (Ф.И.О.)

(дата, подпись)

М.П.

 

Приложение №2
к извещению о проведении
запроса котировок

 

 

Техническое задание на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения

 

п/п

Наименование работ

Наименование улиц

Ед.

измерения

Кол-во

1.

Очистка участков кладбища от мусора

ул. Бондарева (гражданское кладбище)

1000 м2

2,91

 

Цикличность выполнения работ с ежемесячной разбивкой

п/п

Наименование работ

кол-во циклов

май

2013г

июнь 2013г

июль

2013г

1.

Очистка участков кладбища от мусора

3

1

1

1

 

Сроки выполнения работ, оказания услуг: С момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2013 года.

Место выполнения работ, оказания услуг: Республика Карелия,г. Сортавала, ул. Бондарева (гражданское кладбище).

Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ, оказания услуг: Объем гарантий качества должен составлять 100%.

Требования к качеству, техническим характеристикам выполнения работ, оказания услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При выполнении работ, оказании услуг Подрядчик руководствуется:

1) Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Сортавальского городского поселения, утвержденными Решением XI Сессии I Созыва Совета Сортавальского городского поселения от 14 июня 2006 года №86 с изм. и доп. решение LIII сессии II созыва №264 от 26.11.2012 года.

Максимальная цена контракта: 60 157,36(шестьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 36 коп.

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения на сумму 60 157,36 (шестьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 36 коп., составленный в ценах 2 квартала 2013 года.

 

 

Приложение №3
к извещению о проведении
запроса котировок

 

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Сортавальского

городского поселения

 

_________________ /С.Н. Козигон/

 

 

Муниципальный контракт №____

на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения

 

г. Сортавала «___»__________2013г.

 

Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»,именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Козигона Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника размещения заказа, с которым заключается контракт],именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени участника размещения заказа], действующего на основании [реквизиты правоустанавливающего документа], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с решением единой комиссии Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №__________ от ___________2013г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Локальным сметным расчетом (Приложение №2).

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск качественно выполнить работы, определенные настоящим Контрактом по текущему содержанию мест захоронения, указанные в п.1.1. Контракта (далее - Объект), собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке и в сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Контракта. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.4. Стороны принимают во внимание, что расходы по выполнению работ обеспечиваются за счёт средств бюджета Сортавальского городского поселения на 2013 год.

 

Статья 2. Платежи и расчеты по Контракту.

2.1. Стоимость поручаемых Заказчиком работ по настоящему Контракту составляет ___________ (____________) рублей, __ копеек, в том числе НДС (18%) - ___________________ (_______________________) рублей, ___коп., включает командировочные расходы, расходы на перевозку, доставку, погрузку, транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Авансирование работ - не предусмотрено. Оплата выполненных работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 10-ти банковских дней с даты получения счёта-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.3. Цена контракта является фиксированной и действует на весь срок исполнения Контракта.

 

Статья 3. Обязательства подрядчика.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Согласовать до начала производства работ с Заказчиком план-график производства работ.

3.1.2. Исправлять за свой счет, в течение 2-х рабочих дней по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.

3.1.3. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом с надлежащим качеством в объеме, предусмотренным техническим заданием (Приложение №1).

3.1.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений.

3.1.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

3.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Заказчика при выполнении работ до подписания Акта сдачи приемки работ.

3.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

 

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ.

3.2.2. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать и оформлять представленные Подрядчиком акты выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.2. Производит расчеты за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Контракта.

4.1.3. Организовать приемку выполненных работ.

4.1.4.Осуществлять контроль за объёмами выполненных работ и их качеством, за соблюдением сроков выполнения работ.

4.1.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

-координировать работу Подрядчика по надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2.1. Отдавать распоряжения:

-о запрещении применения технологии не обеспечивающей установленный нормативными документами уровень качества;

- о приостановлении работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям Техническихусловий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Статья 5. Сроки выполнения работ.

5.1. Работы по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения выполняются в срок с момента заключения Контракта по 31 июля 2013 года.

5.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с календарным планом производства работ (Приложение №3).

5.3. Датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.4. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в Календарный план, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

5.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» августа 2013 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

 

Статья 6. Производство работ.

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Стороны в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика при выполнении работ на Объекте, с указанием их полномочий.

6.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте по Календарному плану производства работ увязанному со сроками, указанному в пункте 5.1. настоящего Контракта.

6.4. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельствами, выданными саморегулируемой организацией. В этом случае, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

6.5. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, по которым не представлена информация Заказчику.

6.6. Соблюдение порядка при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения является обязанностью Подрядчика.

Статья 7. Охрана работ.

7.1. Подрядчик обеспечит за свой счет надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования, техники и другого имущества при производстве работ от начала проведения работ до завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Подрядчик возмещает ущерб, возникший из-за ненадлежащего исполнения последним обязательств по пункту 7.1.

 

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, пожаров, а также в случае принятия органами государственной власти или управления решений, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно и письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 10-ти (десяти) дней с наступления обстоятельств.

Если о непреодолимых обстоятельствах не сообщается своевременно, соответствующая сторона теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

8.4. По вопросам предъявления и рассмотрения претензий и по вопросам, связанным с освобождением от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, применяется законодательство Российской Федерации.

Статья 9. Приемка - передача выполненных работ.

9.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о дате готовности выполненных работ.

9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы за фактически выполненные работы: 2 (два) экземпляра актов сдачи-приемки работ (форма КС-2) , счет-фактуру.

9.3. Заказчик по письменному заявлению Подрядчика об окончании работ в течение 5 (пяти) календарных дней производит приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Если в течение указанного срока представитель Заказчика не явится для проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, то представитель Подрядчика составляет акт без участия Заказчика и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ остается за Подрядчиком.

9.4. По факту приемки Заказчиком работ составляется акт о приемке выполненных работ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Акт о приемке выполненных работ подписывается представителем Заказчика в случае отсутствия замечаний к качеству и объему выполненных работ.

9.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

9.7. Если подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

9.8. Риск случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Статья 10. Ответственность сторон.

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.7. За нарушение сроков окончания выполнения работ по вине Подрядчика, а также в случае нарушения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов и недоделок, отраженных актом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/10 одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, исчисленной за каждый день просрочки от общей стоимости работ по Контракту.

10.8. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.9. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

10.9.1. При существенном нарушении настоящего Контракта Подрядчиком.

10.9.2. Нарушения Подрядчикомсроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом производства работ.

10.9.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа.

10.9.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.9.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.9.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Особые условия.

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.3. Любая договоренность между Заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При сохранении разногласий их рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Статья 12. Приложения.

12.1. Документы, являющиеся обязательным приложением к настоящему Контракту:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 - Локальный сметный расчет;

Приложение №3 - Календарный план производства работ.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11

Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6. ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607,

ОКАТО 86410000017, ОКОГУ 32400, расчетный счет 40204810200000000122 в ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001.

 

Глава Сортавальского

городского поселения

Подрядчик:

 

__________________ /С.Н. Козигон/ «____» _______________ 2013г.

_________________________ /_______________/

«____» _______________ 2013 г.


 

Приложение №1

к Муниципальному контракту №____

от «____»____________ 2013 г.

 

 

 

Техническое задание на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения в границах Сортавальского городского поселения

 

п/п

Наименование работ

Наименование улиц

Ед.

измерения

Кол-во

1.

Очистка участков кладбища от мусора

ул. Бондарева (гражданское кладбище)

1000 м2

2,91

 

Цикличность выполнения работ с ежемесячной разбивкой

п/п

Наименование работ

кол-во циклов

май

2013г

июнь 2013г

июль

2013г

1.

Очистка участков кладбища от мусора

3

1

1

1

 

Сроки выполнения работ, оказания услуг: С момента заключения муниципального контракта по 31 июля 2013 года.

Место выполнения работ, оказания услуг: Республика Карелия,г. Сортавала, ул. Бондарева (гражданское кладбище).

Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ, оказания услуг: Объем гарантий качества должен составлять 100%.

Требования к качеству, техническим характеристикам выполнения работ, оказания услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При выполнении работ, оказании услуг Подрядчик руководствуется:

1) Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Сортавальского городского поселения, утвержденными Решением XI Сессии I Созыва Совета Сортавальского городского поселения от 14 июня 2006 года №86 с изм. и доп. решение LIII сессии II созыва №264 от 26.11.2012 года.

Максимальная цена контракта: 60 157,36(шестьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 36 коп.

 

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Администрация Сортавальского поселения

 

 

Глава Сортавальского

городского поселения _____________/С.Н. Козигон/ _____________/___________/

 

 

Приложение №2

к Муниципальному контракту №____

от «___»____________ 2013г.

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

 

 

 

Приложение №3

к Муниципальному контракту №____

от «____»____________ 20___г.

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

(предоставляется Подрядчиком)

 

Подписи сторон:

От Заказчика

 

От Подрядчика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

/

 

(подпись)

 

(инициалы, фамилия)

 

(подпись)

 

(инициалы, фамилия)

М.П.

 

 

 

М.П.