ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 24.06.2013

Подробности: Обновлено 15.08.2013 14:27; Опубликовано 15.08.2013 14:23

Скачать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

г. Сортавала

24 июня 2013 года.

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Источник финансирования - бюджет Сортавальского городского поселения на 2013 год.

Форма котировочной заявки: Котировочные заявки принимаются в письменном или электронном виде по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему извещению. В форме электронного документа котировочные заявки принимаются Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи» по электронному адресу:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в запросе котировок) должна быть подписана квалифицированной электронной цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром и действителен на момент подписания котировочной заявки в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи».

В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа посредством электронной почты, в теме сообщения указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг): выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14. Разборка существующего кровельного покрытия из асбестоцементных волнистых листов - 190,41 м2 покрытия кровли, разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - 6,0 м труб и покрытий, замена конькового бруса - 1 конструкция, смена обрешетки - 60м2, устройство кровель - 190,41 м2 кровли, устройство конька их листовой оцинкованной стали - 9,9 м2 покрытия, устройство карнизов - 33,1 м2 стен, фронтонов, выравнивание штукатурки дымовых труб - 5,04 м2 поверхности.

Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика содержатся в техническом задании, локальной смете и проекте муниципального контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При выполнении работ, оказании услуг Подрядчик руководствуется:

1) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

2) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

3) ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия».

4) Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативно-технической документацией действующей на территории Российской Федерации.

Требования к гарантийному сроку: Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 5 (пять) лет с момента подписания заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ.

Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ: Объем гарантий качества должен составлять 100%.

Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14.

Сроки выполнения работ: Не более 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена контракта включает в себя расходы на приобретение, перевозку и доставку расходных материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы на выполнение работ, уборку мусора, расходы на составление сметной документации, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации. Цена контракта является твердой (фиксированной) на весь срок действия муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 146 661,00 (Сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль00 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Локальная смета на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по ул. Дорожная, д.14, в г. Сортавала.

Место подачи котировочных заявок: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества).

Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочныезаявки подаются участниками размещения заказа по адресу: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества), по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (пятница с 09.00 до 15.30. час.) перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время московское), кроме выходных и праздничных дней начиная с 25 июня 2013 года до 15:30 часов 28 июня 2013 года.

Срок и условия оплаты выполнения работ: Безналичное перечисление. Авансирование - не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится на основании счета-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) до 31 декабря 2013 года по мере поступления средств в бюджет Сортавальского городского поселения.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:

Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее чем через семь дней со дня размещения муниципальным заказчиком на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участникам размещения заказа:

1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2) Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

а) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке свое соответствие вышеуказанным требованиям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Муниципальным заказчиком принимаются к рассмотрению котировочные заявки поступившие в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении запроса котировок.

Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

Приложение:

№1. Форма котировочной заявки.

№2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

№3. Техническое задание.

№4. Проект муниципального контракта.

Глава Сортавальского

городского поселения С.Н. Козигон

М.П.

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г.___________________

Дата: «____» _______________ 20___г.

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

____________________________ (указать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН и банковские реквизиты участника размещения заказа), изучив извещение о проведении запроса котировок (для субъектов малого предпринимательства) № __________________ от «___» __________ 2013 года на право заключения муниципального контракта с Администрацией Сортавальского поселения на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14, сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по цене_______________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую стоимость работ), в том числе НДС ___ % _________________ (указать сумму цифрами и прописью, если НДС включен в сумму контракта), включающей в себя расходы связанные с исполнением контракта, в том числе: расходы на приобретение, перевозку и доставку расходных материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы на выполнение работ, уборку мусора, расходы на составление сметной документации, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Мы подтверждаем, что являемся субъектами малого предпринимательства и, в случае признания нас победителем в запросе котировок, выражаем согласие заключить и исполнить муниципальный контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

Участник размещения заказа

(наименование должности)

(уполномоченный представитель) ___________________________ (Ф.И.О.)

(дата, подпись)

М.П.

Приложение №2
к извещению о проведении
запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Сметная стоимость на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14 определена на основании полученного заключения ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» по стоимости работ в ценах 1 квартала 2013 года.

Приложение №3
к извещению о проведении
запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Подрядчик: Определяется по результатам проведения запроса котировок.

Основание: План капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2013 год, утвержденный Постановлением Администрации Сортавальского поселения №23 от 18.03.2013г.

Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14.

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанному в локальной смете.

Общие требования при выполнении работ:

При указании в локальной смете, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в локальной смете.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

3) Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав третьих лиц.

4) Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов.

5) Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

6) Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать настоящему Техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

7) На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, комплектующих изделий, материалов и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту.

8) Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, образующихся в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Использование контейнерных площадок под строительный мусор запрещено.

9) Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку Объекта (место выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов, строительного мусора и пр. осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях нерасселенного жилого многоквартирного дома. Время производства работ необходимо до проведения работ согласовать с Заказчиком.

Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях нерасселенного многоквартирного жилого дома.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».
ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия».
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативно-технической документацией действующей на территории Российской Федерации.

Приложение №4
к извещению о проведении
запроса котировок

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №____

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала ул. Дорожная, д.14.

(для субъектов малого предпринимательства)

г. Сортавала

«____» _____________2013г.

Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»,именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Козигона Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника размещения заказа, с которым заключается контракт],именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени участника размещения заказа], действующего на основании [реквизиты правоустанавливающего документа], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с решением единой комиссии Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №__________ от ___________2013г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Локальным сметным расчетом (Приложение №2).

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск качественно выполнить работы, определенные настоящим Контрактом по капитальному ремонту кровли, указанные в п.1.1. Контракта (далее - Объект), собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке и в сроки, установленные пунктом 5.1. настоящего Контракта. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту шиферной кровли по ул. Дорожной, д.14 в г. Сортавала, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.4. Работы по капитальному ремонту шиферной кровли по ул. Дорожная, д.14 в г. Сортавала, проводятся на основании утвержденного Плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2013 год.

1.5. Источник финансирования муниципального заказа - средства бюджета Сортавальского городского поселения на 2013 год.

Статья 2. Платежи и расчеты по Контракту.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ (____________) рублей, ____ коп., в том числе НДС (18%) - ___________________ (_______________________) рублей, ____ коп., включает в себя расходы на приобретение, перевозку и доставку расходных материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы на выполнение работ, уборку мусора, расходы на составление сметной документации, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Безналичное перечисление. Авансирование - не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится на основании счета-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) до 31 декабря 2013 года по мере поступления средств в бюджет Сортавальского городского поселения.

Статья 3. Обязательства подрядчика.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Поставить все необходимые материалы, изделия, конструкции и комплектующие изделия в соответствии с сертификатами качества, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

3.1.2. Разработать и согласовать с Заказчиком Календарный график производства работ (Приложение №3).

3.1.3. Выполнить качественно работы по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14.

3.1.4. Сдать работы Заказчику в порядке и объеме, соответствующем настоящему Контракту.

3.2. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, в том числе и его субподрядчиками.

3.3. Гарантировать, что качество материалов и комплектующих изделий применяемых им для работ по ремонту объекта, будет соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность.

3.4. Предоставить гарантийный срок эксплуатации нормального функционирования результатов работы не менее 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. В случае устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта устранения недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.6. Учесть, что работы будут выполняться в условиях нерасселенного жилого многоквартирного дома.

3.7. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, комплектующих изделий до момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

3.8. Обеспечить при производстве работ нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде.

3.9. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ с Объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия.

3.10. Осуществить мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности в условиях нерасселенного жилого дома, охраны труда, охраны окружающей среды.

3.11. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, нанесенных по вине Подрядчика третьим лицам, возникших вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

3.12. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку Объекта от отходов ремонта. Погрузка и вывоз отходов (мусора) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.13. Не производить Работы, способствующие возникновению опасных процессов в условиях нерасселенного жилого многоквартирного дома (сжигание мусора, травы).В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимый инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками, занятыми на кровельных работах, инструктаж по организации работ в случаях возникновения возгораний.

3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

3.15. Выполнить обязательства по настоящему Контракту досрочно.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

Заказчик обязуется:

4.1. Рассмотреть и оформить представленные подрядчиком акты выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2. Произвести расчеты за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в Статье 2 настоящего Контракта.

4.3. Организовать приемку Объекта в эксплуатацию.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 5. Сроки выполнения работ.

5.1. Работы по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14, должны быть выполнены в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

5.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение №3).

5.3. Датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

5.4. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в Календарный график, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

5.5. Если задержка в выполнении работ по ремонту Объекта явилась следствием непреодолимой силы, то подрядчик имеет право на продление срока завершения работ на соответствующий период.

5.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2013г., а в части производства расчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

5.7. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Стороны обязаны в десятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении Контракта.

Статья 6. Материалы, оборудование и производство работ.

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и оборудованием в соответствии с перечнем нормативно-технических документов используемых при выполнении работ.

6.2. Все поставляемые для ремонта объекта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения (декларации о соответствии), технические паспорта. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений (деклараций о соответствии), технических паспортов должны быть предоставлены по требованию Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ.

6.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта. Осуществляет контроль за ведением Подрядчиком оперативной производственной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.4. Стороны в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика при выполнении работ на Объекте, с указанием их полномочий.

6.5. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте по Календарному графику производства работ увязанному со сроками, указанному в пункте 5.1. настоящего Контракта.

6.6. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельствами, выданными саморегулируемой организацией.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

6.7. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, по которым не представлена информация Заказчику.

6.8. Обеспечение порядка при выполнении работ по капитальному ремонту кровли является обязанностью Подрядчика.

6.9. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если в течение указанного срока представитель Заказчика не явится для проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, то представитель Подрядчика составляет акт без участия Заказчика и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ остается за Подрядчиком.

6.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

Если подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

6.11. Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с Объекта в период проведения работ.

6.12. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в установленном законом порядке.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ или в виде отдельного документа.

Подрядчик обязуется в согласованный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6.13. Производственно-техническая документация, оформляемая Подрядчиком в период производства работ, должна соответствовать нормативам Российской Федерации.

6.14. Подрядчик несет полную ответственность за любые возможные повреждения, нанесенные Объекту, имуществу или лицам, за все несчастные случаи на Объекте и расходы по компенсации, возникшего в связи с этим ущерба в течение всего времени производства работ, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Статья 7. Охрана работ.

7.1. Подрядчик обеспечивает за свой счет надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта от начала работ до завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Подрядчик возмещает ущерб, возникший из-за ненадлежащего исполнения последним обязательств по пункту 7.1.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, пожаров, а также в случае принятия органами государственной власти или управления решений, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно и письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 10-ти (десяти) дней с наступления обстоятельств.

Если о непреодолимых обстоятельствах не сообщается своевременно, соответствующая сторона теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

8.4. По вопросам предъявления и рассмотрения претензий и по вопросам, связанным с освобождением от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, применяется законодательство Российской Федерации.

Статья 9. Приемка - передача выполненных работ.

9.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в письменной форме уведомляет Заказчика о дате готовности выполненных работ.

9.2. До начала приемки Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику следующий перечень документации:

1) Журнал производства работ.

2) Паспорта, сертификаты соответствия на применяемые материалы.

9.3. Заказчик по письменному заявлению Подрядчика об окончании работ в течение 5 (пяти) календарных дней производит приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

9.4. По факту приемки Заказчиком работ составляется акт о приемке выполненных работ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Акт о приемке выполненных работ подписывается представителем Заказчика в случае отсутствия замечаний к качеству и объему выполненных работ.

9.6. Расчет за выполненные работы производится на основании счета-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Статья 10. Ответственность сторон.

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.7. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

10.8.1. При существенном нарушении настоящего Контракта Подрядчиком.

10.8.2. Нарушения Подрядчикомсроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ.

10.8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа.

10.8.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.8.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.8.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Особые условия.

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.3. Любая договоренность между Заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При сохранении разногласий их рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия.

Статья 12. Приложения.

12.1. Документы, являющиеся обязательным приложением к настоящему Контракту:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 - Локальная смета (Предоставляется Подрядчиком);

Приложение №3 - Календарный график производства работ.

Статья 13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

13.1. Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность остальные стороны, участвующие в реализации настоящего Контракта.

13.2. Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к Контракту.

13.3. Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за причин, изложенных в п.13.1 настоящего Контракта, целиком возлагается на виновную сторону.

«Заказчик»: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11.

Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6.

ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607, ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 86410000017, ОКОГУ 32400, расчетный счет 40204810200000000122 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001.

Глава Сортавальского городского поселения С.Н. Козигон

«Подрядчик» __________________

Приложение №1

к Муниципальному контракту №__

от «___» ____________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли по адресу: г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Подрядчик: Определяется по результатам проведения запроса котировок.

Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дорожная, д.14.

Работы необходимо выполнить согласно набору работ, указанному в локальной смете.

Общие требования при выполнении работ:

При указании в локальной смете, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в локальной смете.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».
ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия».
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативно-технической документацией действующей на территории Российской Федерации.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Администрация Сортавальского поселения

Глава Сортавальского

городского поселения

____________________/С.Н. Козигон/ _____________/_____________/

Приложение №2

к Муниципальному контракту №__

от «___» ___________2013г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Приложение №3

к Муниципальному контракту №__

от «___» ________ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Администрация Сортавальского поселения

Глава Сортавальского

городского поселения

____________________/С.Н. Козигон/ _____________/_____________/

© 2013 Официальный сайт администрации Муниципального образования "Сортавальское городское поселение"
186790 Республика Карелия
Юридический адрес:
г.Сортавала, ул. Кирова, д.11
Почтовый адрес:
г. Сортавала, ул.Вяйнемяйнена, д.6
Tel.: +7(81430)4-82-00
Fax.: +7(81430)4-82-01
e-mail: sortavala_admin@onego.ru