Подробности

Обновлено 08.05.2013 19:02

Опубликовано 08.05.2013 17:47

Скачать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

г. Сортавала

23 августа 2012 года.

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
Почтовый адрес:  186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Источник финансирования - бюджет Сортавальского городского поселения на 2012 год.
Форма котировочной заявки: Котировочные заявки принимаются в письменном или электронном виде по форме, приведенной в приложении №1 - для юридических лиц, приложение №2 – для физических лиц к настоящему извещению. В форме электронного документа котировочные заявки принимаются Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной подписи» по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в запросе котировок) должна быть подписана квалифицированной электронной цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром и действителен на момент подписания котировочной заявки в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной подписи».
В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа посредством электронной почты, в теме сообщения указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг): выполнение работ по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4. Разборка покрытий полов дощатых - 16,7 м2 покрытия, устройство покрытий полов дощатых толщиной не менее 36 мм - 16,7 м2 покрытия, смена дощатых полов с полной сменой досок – 16,7 м2 пола, разборка оснований покрытия полов лаг – 16,7 м2 основания, укладка лаг по плитам перекрытий – 16,7 м2 пола, разборка покрытий полов из керамических плиток – 3,4 м2 покрытия, разборка покрытий полов цементных – 3,4 м2 покрытия, устройство стяжек цементных толщиной не менее 20 мм -  3,4 м2 стяжки, устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки – 3,4 м2 стяжки, устройство гидроизоляции – 3,4 м2 поверхности, устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов - 3,4 м2 покрытия, разборка засыпного утеплителя деревянных стен – 16,7 м2 стен, устройство тепло и звукоизоляции – 4,8 м3 изоляции, антисептирование стен водными растворами - 16,7 м2 стен и перегородок, огнезащитная обработка деревянных конструкций - 16,7 м2 обрабатываемой поверхности. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика содержатся в техническом задании, локальной смете, проекте муниципального контракта.
Требования к гарантийному сроку: Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 1 (один) год с момента подписания заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ.  
Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ: Объем гарантий качества должен составлять 100%.
Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4.
Сроки выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.
Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена контракта включает в себя расходы на приобретение, перевозку и доставку расходных материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы на выполнение работ, уборку мусора, доставку работников, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой (фиксированной) на весь срок действия муниципального контракта.
Максимальная цена контракта: 64 157,00 (Шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
Обоснование максимальной цены контракта: Локальная смета №ЛС№1 на выполнение работ  по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4. Сметная стоимость определяется на основании полученного заключения ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» по стоимости  работ в ценах 3 квартала 2011 года.  
Место подачи котировочных заявок: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества).
Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются участниками размещения заказа по адресу: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6  (2-ой этаж кабинет отдела экономики и муниципального имущества), ежедневно с 09:00 до 17:00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней начиная с 24 августа 2012 года до 16:00 часов 30 августа 2012 года.
Срок и условия оплаты выполнения работ: Форма оплаты безналичная. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании счета-фактуры, подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение финансового 2012 года, по мере поступления денежных средств в бюджет Сортавальского городского поселения.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:
Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее, чем через семь дней со дня размещения муниципальным заказчиком на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее, чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Муниципальный контракт заключается не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
      Требования к участникам размещения заказа:
       1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
       2) Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее- индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
      а) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
       б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;
       в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
     Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке свое соответствие вышеуказанным требованиям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.
      Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
      Муниципальным заказчиком принимаются к рассмотрению котировочные заявки поступившие в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении запроса котировок.
      Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

Приложение:
№1. Форма котировочной заявки для юридических лиц.
№2. Форма котировочной заявки для физических лиц.
№3. Техническое задание.
№4. Проект муниципального контракта.

 Глава Сортавальского
городского поселения                                                                    С.Н. Козигон
                М.П.

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
г.___________________                               Дата: «____» _______________ 2012г.

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
От кого:
Наименование: _______________________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________
Уважаемые господа!
     Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся предлагаем выполнить работы  ________________________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)

по адресу: ___________________________________________________________________
(место выполнения работ)
в ___________________________________________________________________________
(срок выполнения работ)
на сумму _____________________________________________________________________, которая включает следующие расходы: _____________________________________________________________________________
(сведения о включенных (не  включенных) расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (НДС), сборов и других обязательных платежей)

Мы подтверждаем, что являемся субъектами малого предпринимательства и, в случае признания нас победителем в запросе котировок, выражаем согласие заключить и исполнить муниципальный контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.
______________________        __________________    ________________________
        (должность)                (подпись)                (Ф.И.О.)
                                печать

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
г.___________________                               Дата: «____» _______________ 2012г.    

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
От кого:
ФИО: _________________________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировок, я, нижеподписавшийся предлагаю выполнить работы  ______________________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)

по адресу: ___________________________________________________________________
(место выполнения работ)
в ___________________________________________________________________________
(срок выполнения работ)
на сумму _____________________________________________________________________, которая включает следующие расходы: _____________________________________________________________________________
(сведения о включенных (не  включенных) расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (НДС), сборов и других обязательных платежей)

Я подтверждаю, что являюсь субъектом малого предпринимательства и, в случае признания меня победителем в запросе котировок, выражаю согласие заключить и исполнить муниципальный контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.
                                        ___________________
                                        (подпись, расшифровка подписи)
                                            печать

                   Приложение №3
к извещению о проведении
               запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4.
Применяемые строительные материалы и изделия в составе приведенных работ –(локальная смета №ЛС №1) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), свободными от прав третьих лиц.  
Все поставляемые для ремонта квартиры материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта удостоверяющие их качество.
Подрядчик обеспечивает наличие общего журнала работ и своевременное его заполнение с отражением технологической  последовательности ведения всех видов (за исключением работ, выполнение которых фиксируется в специальных журналах), сроки, качество, условия выполнения работ, сведений о применяемых материалах, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов (норм и правил).
Время производства работ необходимо до проведения работ согласовать с Заказчиком.
Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности в условиях действующего жилого дома, охраны труда, охраны окружающей среды.            
Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и мер. Копия приказа предоставляется Заказчику до начала проведения работ.
          Работы должны быть выполнены в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также требованиями действующих государственных стандартов и норм.
         Гарантийный срок на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование после подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту составляет не менее 1 (один) год.
          В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих  положениям Контракта,  а так же халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Контрактом.
         При указании в наборе работ товарных знаков на материалы или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов и оборудования с материалами и оборудованием, указанными в проекте.
         Параметры эквивалентности при поставке эквивалентных материалов не должны уступать материалам, указанных в техническом задании, по основным техническим и потребительским характеристикам.
     

                 Приложение №4
к извещению о проведении
               запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципальный  контракт № ___
на выполнение работ по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4.

г. Сортавала                                                                                                      «___» __________ 2012г.

        Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Козигона Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника размещения заказа, с которым заключается контракт], именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени участника размещения заказа], действующего на основании [реквизиты правоустанавливающего документа], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа (Протокол заседания комиссии №  __ от «___» ___________ 20__г.) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту  - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
 1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Локальной сметой (Приложение №2).
1.2. Подрядчик обязуется на свой риск качественно выполнить работы, определенные настоящим Контрактом по смене перекрытий с настилкой полов, указанных в п.1.1. Контракта (далее - Объект), собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке и в сроки, установленные пунктом 4.1. настоящего Контракта. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
1.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями, сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Стороны принимают во внимание, что расходы по выполнению работ обеспечиваются за счёт средств бюджета Сортавальского городского поселения на 2012 год.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет _______(__________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (18%). Цена контракта включает в себя все расходы на приобретение, перевозку и доставку расходных материалов и оборудования до места выполнения работ, расходы на выполнение работ, уборку мусора, доставку работников, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.
2.2. Цена контракта является фиксированной и действует на весь срок исполнения Контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании счета-фактуры, подписанных актов приемке выполненных работ КС-2, справок КС-3 в течение финансового 2012 года, по мере поступления денежных средств в бюджет Сортавальского городского поселения.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
4.2. Выполнение отдельных этапов работ осуществляется в соответствии с утвержденным Сторонами календарным планом производства работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1. Обязанности «Заказчика»
5.1.1. «Заказчик» обязан выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ в рамках  настоящего Контракта.
5.1.2. «Заказчик» обязан выполнить своевременную приемку выполненных работ по смене перекрытий с настилкой полов по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв№4.
5.1.3. Заказчик обязан оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.2. Права «Заказчика»
5.2.1. «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. «Заказчик» вправе обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью проверки соответствия качества выполненных работ действующим нормативным требованиям.

5.3. Обязанности «Подрядчика»
5.3.1. «Подрядчик» обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим  Контрактом,  и  сдать  работы   «Заказчику» в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта в соответствии с действующими нормативными требованиями, локальной сметой.  
5.3.2. «Подрядчик» обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав и количество материалов указывается в локальной смете.
5.3.3. Предоставить  срок  гарантии  нормального функционирования результатов работы 1 (один) год с даты подписания Сторонами актов выполненных работ (форма КС-2) или акта  устранения  недостатков, за  исключением  случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  которые  не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.3.4. Предоставлять «Заказчику» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящего Контракта.
5.3.5. Соблюдать правила пожарной и техники безопасности,  при выполнении работ на объекте. Нести ответственность за сохранность объекта во время  выполнения работ.
5.3.6. Ущерб причиненный вследствие проведения капитального ремонта возмещает Подрядчик.
5.3.7. «Подрядчик» обязан в процессе выполнения работ своевременно вывозить строительный мусор и производить уборку территории для постоянного поддержания территории в необходимом (функциональном) для «Заказчика» состоянии, а также вывезти в пятидневный срок со дня приемки работ принадлежащие «Подрядчику» оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.
5.3.8. «Подрядчик» обязан немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
    - возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
    - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.4. Права «Подрядчика»
5.4.1. «Подрядчик» вправе требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.2.По предварительному письменному согласованию с Заказчиком выполнить обязательства по настоящему Контракту досрочно.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Приемка выполненных работ производится Заказчиком в порядке, установленном действующим  законодательством Российской Федерации.
6.2. «Подрядчик» обязан  в  письменной  форме  известить  «Заказчика» о  выполнении  работ.
6.3. Сдача результатов работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется актами выполненных работ (форма КС-2), которые составляются «Подрядчиком» в 2-х экземплярах, подписываются и скрепляются печатями обеих Сторон. В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ условиям настоящего Контракта, «Заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику». «Подрядчик» обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.
6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами актов выполненных работ или актов устранения недостатков.
6.5. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в  случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Контракте.
6.6. При завершении всей работы в целом «Подрядчик» передает «Заказчику» сертификаты на использованные материалы и оборудование или другие документы удостоверяющие их качество.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, пожаров, а также в случае принятия органами государственной власти или управления решений, препятствующих исполнению настоящего Контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения  выполнения работ.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно и письменно известить другую сторону о наступлении и  прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 10 (десяти) рабочих дней с наступления обстоятельств.
Если о непреодолимых обстоятельствах не сообщается своевременно, соответствующая  сторона теряет  право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.
7.4. По вопросам предъявления и рассмотрения претензий и по вопросам, связанным с освобождением от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, применяется законодательство Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
8.3.  Настоящий Контракт, может быть, расторгнут  по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.   
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.7. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.8. При существенном нарушении настоящего Контракта Подрядчиком.
8.9. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом производства работ.
8.9.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа.
8.9.2. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.9.3.Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.9.4. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  до «31» декабря 2012 года, а в части производства расчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Стороны обязаны в десятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении Контракта.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего,  она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта.
10.3. Настоящий  Контракт составлен  в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Техническое задание.
11.2.Локальная смета.
11.3. Календарный план производства работ.

12. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
«Заказчик»: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11.
Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6.
ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607, ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 86410000017, ОКОГУ 32400, расчетный счет 40204810200000000122 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001.

Глава Сортавальского городского поселения                                        С.Н.Козигон                                                     

«Подрядчик»:                                       _________________                                                                                           

Приложение №1
          к Муниципальному контракту №
                   от «___» ____________ 2012г.

Техническое задание
на выполнение работ по смене перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с засыпным утеплителем по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, д.4, кв.№4.
     
Применяемые строительные материалы и изделия в составе приведенных работ - (локальная смета №ЛС №1) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), свободными от прав третьих лиц.  
Все поставляемые для ремонта квартиры материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта удостоверяющие их качество.
Подрядчик обеспечивает наличие общего журнала работ и своевременное его заполнение с отражением технологической  последовательности ведения всех видов (за исключением работ, выполнение которых фиксируется в специальных журналах), сроки, качество, условия выполнения работ, сведений о применяемых материалах, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов (норм и правил).
Время производства работ необходимо до проведения работ согласовать с Заказчиком.
Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности в условиях действующего жилого дома, охраны труда, охраны окружающей среды.            
Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и мер. Копия приказа предоставляется Заказчику до начала проведения работ.
          Работы должны быть выполнены в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также требованиями действующих государственных стандартов и норм.
         Гарантийный срок на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование после подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту составляет не менее 1 (один) год.
          В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих  положениям Контракта,  а так же халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Контрактом.
         При указании в наборе работ товарных знаков на материалы или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов и оборудования с материалами и оборудованием, указанными в проекте.
         Параметры эквивалентности при поставке эквивалентных материалов не должны уступать материалам, указанных в техническом задании, по основным техническим и потребительским характеристикам.
     

«ЗАКАЗЧИК»                                 «ПОДРЯДЧИК»
Администрация Сортавальского поселения                       

Глава Сортавальского городского поселения      
             _____________/С.Н. Козигон/                                      _____________/_____________/

          Приложение №2
             к Муниципальному контракту №__
            от «___» ___________2012 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС№1

          Приложение №3
             к Муниципальному контракту №__
                от «___» ________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ