ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 25.09.2012

Подробности: Обновлено 08.05.2013 19:03; Опубликовано 08.05.2013 17:57

Скачать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

г. Сортавала

25 сентября 2012 года

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Источник финансирования - бюджет Сортавальского городского поселения.
Форма котировочной заявки: Котировочные заявки принимаются в письменном или электронном виде по форме, приведенной в приложении №1 - для юридических лиц, приложение №2 - для физических лиц к настоящему извещению. В форме электронного документа котировочные заявки принимаются Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи» по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в запросе котировок) должна быть подписана квалифицированной электронной цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром и действителен на момент подписания котировочной заявки в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи».
     В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа посредством электронной почты, в теме сообщения указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Разработка проекта планировки и проекта межевания территории Сортавальского городского поселения для размещения и строительства линейного объекта местного значения улично-распределительной сети газификации в населенных пунктах: город Сортавала, поселок Хюмпеля, поселок Лахденкюля. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика содержатся в техническом задании, проекте муниципального контракта. Количество: 1, единица измерения: услуга
Требования к гарантийному сроку: Не установлены.
Требования к объему предоставления гарантий качества выполнения работ, оказания услуг: Объем гарантий качества должен составлять 100%.
Место выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения.
Сроки выполнения работ, оказания услуг: Не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, расходы Подрядчика по согласованию документации в установленном законом порядке, все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Максимальная цена контракта: 496 517,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Смета №1 (расчет стоимости работ) на разработку проекта планировки и проекта межевания территории Сортавальского городского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия для размещения и строительства линейного объекта местного значения улично-распределительной сети газификации в населенных пунктах: город Сортавала, поселок Хюмпеля, поселок Лахденкюля Сортавальского городского поселения. Сметная стоимость определяется на основании полученного заключения ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» по стоимости работ в ценах 3 квартала 2012 года.
Место подачи котировочных заявок: Российская Федерация, 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества).
Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются участниками размещения заказа по адресу: Российская Федерация, 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6 (2-ой этаж кабинет отдела экономики и муниципального имущества), ежедневно с 09:00 до 17:00 (время московское), пятница с 09:00 до 15.30 (время московское) кроме выходных и праздничных дней начиная с 26 сентября 2012 года до 16:00 часов 04 октября 2012 года.
Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг: Форма оплаты безналичная. Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после выполнения всего объема работ и передачи проектной документации на основании счета-фактуры и Акта сдачи - приемки выполненных работ в течение 2013 года по мере поступления средств в бюджет Сортавальского городского поселения.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:
Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее, чем через семь дней со дня размещения муниципальным заказчиком на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее, чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Муниципальный контракт заключается не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
      Требования к участникам размещения заказа:
       1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
       Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
      Муниципальным заказчиком принимаются к рассмотрению котировочные заявки поступившие в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении запроса котировок.
      Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

Приложение:
№1. Форма котировочной заявки для юридических лиц.
№2. Форма котировочной заявки для физических лиц.
№3. Техническое задание.
№4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
№5. Проект муниципального контракта.

Глава Сортавальского
городского поселения С.Н. Козигон

М.П.

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
г.___________________ Дата: «____» _______________ 2012г.

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
От кого:
Наименование: _______________________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
ИНН: ________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся предлагаем выполнить работы ________________________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)

по адресу: ___________________________________________________________________
(место выполнения работ)
в ___________________________________________________________________________
(срок выполнения работ)
на сумму _____________________________________________________________________ рублей
(указать значение цифрами и прописью)

которая включает следующие расходы: _____________________________________________________________________________
(сведения о включенных (не включенных) расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (НДС), сборов и других обязательных платежей)

        Мы подтверждаем, что в случае признания нас победителем в запросе котировок, выражаем согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
______________________       __________________   ________________________
       (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)
                               М.П.

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г.___________________ Дата: «____» _______________ 2012г.

Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
От кого:
ФИО: _________________________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировок, я, нижеподписавшийся предлагаю выполнить работы ______________________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)

по адресу: ___________________________________________________________________
(место выполнения работ)
в ___________________________________________________________________________
(срок выполнения работ)
на сумму ________________________________________________________________ рублей,
(указать значение цифрами и прописью)

Я подтверждаю, что в случае признания меня победителем в запросе котировок, выражаю согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

                                                ________________________
                                                   (подпись, расшифровка подписи)
                                                       М.П.

Приложение №3
к извещению о проведении
запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории Сортавальского городского поселения для размещения и строительства линейного объекта местного значения улично-распределительной сети газификации в населенных пунктах: город Сортавала, поселок Хюмпеля, поселок Лахденкюля
№
п/п
Перечень основных данных и требований
Содержание основных данных и требований
1.
Основание для подготовки документации по планировке территории.
«Программа газификации регионов Российской Федерации на 2012 г., утвержденная Председателем Правления ОАО «Газпром» от 26.01.2012 г. №01-44.
Проект «Программа развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2012-2015 годы», утвержденный Главой Республики Карелия А.П. Худилайненым.
Решение XLVI сессии II созыва Совета Сортавальского городского поселения от 29 марта 2012 года №236 «О подготовке документации по планировке территории»
2.
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
3.
Исполнитель
По результатам размещения муниципального заказа
4.
Цель работы
Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в составе уличной распределительной сети газоснабжения, в том числе линейных объектов.
5.
Нормативная, правовая и методологическая база.
Ранее разработанная градостроительная документация.
Градостроительный кодекс Российской Федерации (Закон Российской Федерации 29 декабря 2004г.) №190-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Закон Республики Карелия от 23.07.2007 г. №1103 «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия».
Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 1998 г. 1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 апреля 1987 г. N 36
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94
СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820
СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002. Актуализированная редакция) Газораспределительные системы. Актуализированная редакция Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 780
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 112
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 18 марта 2003 г. № 9
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.
Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утверждённые постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П.
Схема территориального планирования Республики Карелия
Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Этап 10. Республика Карелия, разработанная ОАО «Газпром», 2007г.
Схема территориального планирования Сортавальского муниципального района.
Генеральный план Сортавальского городского поселения (или проект).
6.
Исходные данные, оформляемые исполнителем совместно с муниципальным заказчиком
- Сведения об использовании территории объекта проектирования в объеме публичной информации, предоставляемой Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).
- Цифровой ортофотоплан территории объекта проектирования (М 1:2000), имеющиеся в распоряжении Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Республика Карелия, Петрозаводск, Куйбышева ул., 11).
- Сведения об объектах, размещенных и подлежащих размещению на территории объекта проектирования (в том числе, об особо охраняемых объектах культурного наследия), имеющиеся в распоряжении Заказчика.
- Генеральный план поселения (или проект).
- Инженерные изыскания не выполняются, при необходимости использовать архивные материалы, включая материалы государственного банка данных комплексных инженерных изысканий (ЗАО «Проектный институт «Карелпроект» (Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Энгельса, 12)
- Технические условия на присоединение распределительных газопроводов к газораспределительным сетям получить в ОАО «Газпром газораспределение» через ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (185011 г. Петрозаводск ул. Балтийская, д.22-а)
7.
Сроки разработки проекта планировки и проекта межевания территории
Не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
8.
Требования к составу и содержанию документации по планировке и межеванию территории
1). Проект планировки разработать в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 19 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республики Карелия».
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
Основная часть Проекта включает в себя:
- чертеж или чертежи планировки территории (М 1:2000-1:5000, в зависимости от площади населенного пункта), на которых отображаются:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
- положения о размещении объектов капитального строительства местного значения в составе уличной распределительной сети газоснабжения.
Материалы по обоснованию Проекта включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
- схему расположения элемента планировочной структуры;
-схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
- схему организации улично-дорожной сети;
- схему границ территорий объектов культурного наследия;
- схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
- определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
- защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

2). Проект межевания территории подготовить в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9.
Основные этапы подготовки документации по планировке и межеванию территории
Этап 1. Сбор исходных данных. Систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление отраслевых предпосылок развития территории.
Этап 2.Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории.
Этап 3. Подготовка основной (утверждаемой) части проекта планировки территории.
Этап 4. Подготовка проекта межевания территории.
Этап 5. Согласование и утверждение документации по планировке территории (с публичными слушаниями).
Подготовку демонстрационных материалов проекта планировки для проведения публичных слушаний осуществляет Исполнитель (проектная организация). Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Заказчик с привлечением технического сопровождения исполнителя.
На исполнителя возлагается согласование документации по планировке территории в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10.
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке и межеванию территории
Подготовку и утверждение проекта планировки, проекта межевания осуществлять в соответствии с ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 20 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республики Карелия» от 23.07.2007 г. №1103-ЗРК.
Проект планировки до его утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке ст. 46 Градостроительного кодекса РФ.
11.
Требования к представляемой
Заказчику документации по планировке и межеванию территории
Чертеж (чертежи) проекта планировки территории и проекта межевания выполнить в М 1:2000, в цифровой (векторной) графике в программном продукте MapInfo или Autocad. Пояснительная записка в программном продукте MicrosoftWord.
По окончании работ Исполнитель передает Заказчику документацию по планировке территории, включая пояснительную записку, на электронном носителе в 2-х экз. (в JPEG, MapInfo или Autocad.) и в печатном виде в 4-х экз.

Приложение №4
к извещению о проведении
запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приложение № 5
к извещению о проведении
запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___
на выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории Сортавальского городского поселения для размещения и строительства линейного объекта местного значения улично-распределительной сети газификации в населенных пунктах: город Сортавала, поселок Хюмпеля, поселок Лахденкюля

г. Сортавала «___» __________ 2012 г.

Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Козигона Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника размещения заказа, с которым заключается контракт], именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице [фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени участника размещения заказа], действующего на основании [реквизиты правоустанавливающего документа], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа (Протокол заседания единой комиссии № __ от «___» ___________ 20__г.) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории Сортавальского городского поселения для размещения и строительства линейного объекта местного значения улично-распределительной сети газификации в населенных пунктах: город Сортавала, поселок Хюмпеля, поселок Лахденкюля.
1.2. Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить работы указанные в п.п.1.1. Контракта, собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием на выполнение работ (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Результатом выполнения работ по настоящему Контракту является разработанная документация (далее по тексту - документация), соответствующая требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона Республики Карелия от 23.07.2007 №1103-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», а также Техническому заданию на выполнение работ (Приложение №1) в момент её передачи Заказчику.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________________________руб. ___ коп), в том числе НДС (в случае если Подрядчик является его плательщиком) - ______________руб. ____ коп).
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, расходы Подрядчика по согласованию документации в установленном законом порядке, все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон только в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.3. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.
2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком после выполнения всего объема работ и передачи проектной документации на основании счета-фактуры и Акта сдачи - приемки выполненных работ в течение 2013 года по мере поступления средств в бюджет Сортавальского городского поселения.

3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту составляет не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта.
3.2. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются сторонами в «Календарном плане выполнения работ», который является приложением к настоящему Контракту.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
4.1. При завершении выполнения работ, Подрядчик в письменной форме обязан в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом Контракта. Уведомление Подрядчика о готовности к сдаче работ должно быть подписано уполномоченным лицом Подрядчика.
4.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в области градостроительного проектирования. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту работ, обязан приступить к их приёму в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.
4.4. Заказчик организует и осуществляет прием результата работ с обязательным участием в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях представителей государственных органов и органов местного самоуправления. При этом Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
4.5. Сдача результата работ Подрядчиком и приём его Заказчиком оформляются актом, подписанным Сторонами.
4.6. Заказчик вправе отказаться от приема результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.7. В случае отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, а также в случае отступления Подрядчиком от условий Контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки в течение 3-х рабочих дней с момента их выявления. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно в течение 3-х рабочих дней уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.
4.8. Датой надлежащего исполнения работ по Контракту (сдачи результата работ) считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки результата работ при условии надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с требованиями документации по качеству, объемам и срокам выполнения работ, указанным в техническом задании (Приложение №1), с учетом заключения по результатам публичных слушаний.

5. Обязательства сторон.
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Разработать в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., документацию, отвечающую действующим нормативным документам в области градостроительного проектирования, другим действующим нормативным документам на момент передачи документации Заказчику.
5.1.2. Информировать Заказчика об изменениях в действующих нормативных документах и вносить предложения по разработке документации.
5.1.3. Сдать работы Заказчику в порядке и объеме, соответствующие настоящему Контракту.
5.1.4. Согласовать документацию в порядке, установленном Техническим заданием (Приложение №1).
5.1.5. Приостановить работу, известив об этом в 5-ти дневный срок Заказчика, если в процессе ее выполнения выясняется нецелесообразность продолжения работы.
5.1.6. Откорректировать документацию по принятым замечаниям и предложениям Заказчика, согласовывающих органов в срок до 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Акта с перечнем необходимых доработок без изменения договорной цены, если замечания и предложения не вызваны изменением Технического задания на выполнение работ (Приложение №1).
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Предоставить Подрядчику в 5-ти дневный срок с момента заключения настоящего Контракта материалы, имеющиеся в его распоряжении и указанные в Техническом задании (Приложение №1).
5.2.2. Принять и оплатить работу, выполненную Подрядчиком в объеме, порядке, размерах и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2.3. Принять в 10-ти дневный срок решение о целесообразности продолжения работы, приостановленной в соответствии с п.п.5.1.5 настоящего Контракта, и оплатить ранее выполненные работы в размерах, согласованных с Подрядчиком по двустороннему Акту о прекращении работ.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки сверх предусмотренной Контрактом неустойки.
6.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный настоящим Контрактом;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, в соответствии с п.п.11.2 настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
Условия Контракта об освобождении Подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 10% от стоимости ненадлежаще выполненных работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.7. Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки по п.п.6.5 и п.п.6.6 из платежей Подрядчику.
6.8. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств.

7. Гарантии качества выполнения работ.
7.1. Подрядчик обеспечивает качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также те обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п.п.8.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Порядок урегулирования споров.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
           9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Карелия.
           9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Карелия Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

10. Прочие условия.
10.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в п. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.4. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Контракта и условия его расторжения.
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «01» июля 2013 года, а в части производства расчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.3. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным п.п. 11.2, Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней передать по Акту Заказчику результаты выполненных работ на дату расторжения Контракта.
11.4. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных п.п.11.3., на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации за причиненный Заказчику ущерб.

12. Особые условия.
12.1. Заказчик является собственником всех конечных и промежуточных результатов, выраженных в материальной форме, полученных от Подрядчика по настоящему Контракту.
12.2. Заказчику принадлежат все имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате выполнения настоящего Контракта Подрядчиком.
12.3. Подрядчик сохраняет за собой личные неимущественные права, предусмотренные законодательством, на все созданные по настоящему Контракту результаты.
12.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации «Об авторском праве» и «О праве на интеллектуальную собственность» повторное использование Заказчиком разработок, их публикация и распространение в различных средствах массовой информации, участие в выставках, форумах и конкурсах осуществляется с обязательным указанием Подрядчика - разработчика документации.

13. Приложения.
13.1. Техническое задание (Приложение №1)
13.2. Календарный план (Приложение №2)

14. Адреса и банковские реквизиты сторон.
«Заказчик»: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11.
Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6.
ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607, ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 86410000017, ОКОГУ 32400, расчетный счет 40204810200000000122 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001.

Глава Сортавальского городского поселения С.Н.Козигон

«Подрядчик»:

Приложение №1
к Муниципальному контракту №___
от «__» _________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение №2
к Муниципальному контракту №___
от «_____» ______ 2012 г.

Календарный план

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:

_______________________ /__________/
М.П.

_____________________ / __________/
М.П.

© 2013 Официальный сайт администрации Муниципального образования "Сортавальское городское поселение"
186790 Республика Карелия
Юридический адрес:
г.Сортавала, ул. Кирова, д.11
Почтовый адрес:
г. Сортавала, ул.Вяйнемяйнена, д.6
Tel.: +7(81430)4-82-00
Fax.: +7(81430)4-82-01
e-mail: sortavala_admin@onego.ru